您现在的位置:新闻首页>县域新闻

老政法干部滥用公权,干预司法的情况反应

2019-09-15 16:56国信新闻网编辑:国信新闻网人气:


我司承建的粤垦绿苑项目,于2003年完成主体工程验收后,业主方无力支付工程款,便于2004年3月签订“会议纪要”以房抵债给我司。后因双方对工程款数额存在争议,遂诉至广东高院,经最高院终审(2010)民一终字第66号判决确认其拖欠我司工程款数额及利息、违约金计算方式后,其一直拒不履行生效判决。期间,05年我司多次通知业主方竣工验收,06年省高院通知业主方验收,业主方均拒绝竣工验收,还撤离涉案场地。由于业主方在最高院判决后,既不支付工程款也不以房抵债,我司被迫将涉案项目房子折抵给民工、材料商和分包商。同时,我司向省高院申请强制执行,被指定由广州海事法院执行,并依法查封该项目全部不动产,要求以房抵债且施工单位依法享有对涉案项目的优先权。

近期粤垦公司勾结第四方买家,将1.9亿余元转入广州海事法院账户作为执行款。事实上,由于粤垦公司拖欠工程款近14年,给我司造成损失高达19亿元(我司已向广州海事法院提交计算表,向广东省高院提起执行异议复议)现该案尚在执行异议复议和查封过程中。但2019年7月4日一群不明身份的暴力分子有组织地抢占民工合法占有的粤垦绿苑项目,并殴打恐吓看守民工,称“谁敢进场就打断谁的腿”。我司及民工报警后,天河区公安局兴华派出所不仅不将暴力分子清除出场地,构成行政不作为;而且还帮助这些暴力分子阻碍民工进场,盗用水电和我司放置在该项目的机械设备。

具体情况如下:

我司于1995年依法承建由广州市粤垦房地产开发有限公司开发的“粤垦绿苑”项目,1995年进场至2003年底工程基本完工,因当时粤垦公司拖欠坤龙公司巨额工程款无力支付,2004年3月17日双方法定代表人签订“若无资金支付工程款,以粤垦绿苑的房产折价抵债”的以房抵债《会议纪要》,明确约定,“拟将商铺、住宅抵扣工程款”,并约定抵扣价4000元/平方米和计算公式。并此单价须报省农垦总局批复同意后生效。如总局不同意就按合同付款。”但在实际履行过程中,双方对工程款、窝工、停工、利息等折抵款数发生争执。迫于无奈,坤龙公司于2005年9月向广东高院起诉。后又上诉至最高人民法院(即最高法(2010)民一终字第66号案)。在两级法院的审判中,已认定双方签订的以房抵债协议是真实、合法的。最高法院已经终审判决确定粤垦公司拖欠坤龙公司工程款、利息,以及粤垦公司迟延支付工程款给坤龙公司造成的损失已高达19亿余元。

现坤龙公司已就该案向广州海事法院提起执行,并在执行异议的程序中。事实上,“以房抵债”的《会议纪要》签订后,林华口头通知我方,农垦总局不同意付款,只同意抵扣;坤龙公司因此着手履行《会议纪录》计算义务等合同义务。但当坤龙公司将计算出的抵扣明细交对方办理手续时,但对方以工程竣工后再办为由拖延办理。坤龙公司曾三次要求被告验收涉案商铺、住宅,被告均不予验收。无奈之下,坤龙公司和涉案民工、分包商、材料商只得滞留场地为其看管,并等待继续完成收尾工作和验收。

但2019年7月4日一群来路不明的暴力分子,强行进入场地,将涉案民工、分包商等打出场地。这伙黑社会暴力分子系第三方买家从粤垦公司处低价买入涉案项目后,雇佣而来冒充粤垦公司和施工人员。涉案项目被粤垦公司低价贱卖后,被不断转卖套利(见附件:粤垦绿苑项目的转卖情况说明)。这些暴力分子侵占场地后,蓄意破坏盗窃财物,殴打原合法占有场地的民工。在2019年7月13日,粤垦公司派驻工地的暴力分子殴打我司长期驻守工地的老兵,致其倒地不起,直至送至医院,但是兴华派出所包庇其恶劣行为,不立案不作为。打砸抢后,又假装正人君子,故意装上摄像机,派驻雇佣的保安公司人员看守场地。因为粤垦公司拖欠工程款十余年,坤龙公司无力支付民工工资和看守费,将涉案场地的房子折抵给了他们民工。现在民工的房子被粤垦公司和第三方伙同的黑社会分子抢占,他们辛辛苦苦几十年的血汗钱换来的房子就这样被黑社会歹徒抢走,我司希望政府打黑办及有关部门能够尽快将粤垦公司雇佣来的涉黑分子清除出粤垦项目,并严惩这些暴力分子。

我司和民工报警后,兴华派出所不仅不作为,还帮助那些暴力分子阻止我们民工进场。2019年7月20日下午两点左右,看守人周兆年依法阻止黑恶势力的车辆进入工地,不让其强行拉走我司所属物品。但是出现争执后,兴华街道派出所的民警不以调解为目的处理本次争执,反而打压威胁我司员工,将83岁的驻守老兵周兆年用绳子捆绑手脚拉上警车,以妨碍公务为由暴力将他带回派出所。这样违法的行为、暴力的执法,实由兴华街道派出所郭所长示意执行,老人身患心脏病、高血压,却将其扣留至当晚十一多才放回。同时,我司另一在场看守老兵在现场拍摄了民警的暴力执法过程的视频,被民警发现后,强行将其一同带去派出所,并把拍摄的视频删除,这一行为足以证明兴华街道派出所的心虚。

据了解,由于该涉案项目,利益相关方众多,且目前又有涉黑势力介入。这伙抢占场地的暴力分子以暴力、威胁,有组织地抢占场地、多次聚众扰乱社会秩序活动,为非作恶,欺压、残害群众。通过实施违法犯罪活动,利用国家工作人员(天河区公安局兴华派出所)的包庇和纵容,称霸一方,打伤看守老兵不立案,在粤垦项目形成非法控制,严重破坏正常的市场经济、社会生活秩序,符合黑社会组织的界定。为什么粤垦公司如此胆大妄为,据了解,主要是因为粤垦公司的党委副书记温金荣、原海事法院钟建平院长(现高法副院长)、谭玲(广东高院副院长)、兴华派出所郭文彪、天河区公安局辛运虎副局长与黑恶势力相勾结,充当粤垦公司第四方买家温喜泉的保护伞。

鉴于以上情况,根据最高人民法院、 最高人民检察院 、公安部、 司法部等四部门联合发布的《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》要求“凡是实施黑恶势力违法犯罪以及包庇、纵容黑社会性质组织的人员,必须立即停止一切违法犯罪活动。对于为黑恶势力违法犯罪人员充当”保护伞”的国家机关工作人员,将坚决依法依纪查处,不管涉及谁,都要一查到底、绝不姑息。要以”零容忍”态度,坚决依法从严惩治,对黑恶势力违法犯罪重拳出击”。恳请广东省委相关部门尽快介入,将暴力分子清除出场地,归还给原施工单位和民工,并依法严肃查处涉黑团体背后的雇主及公安保护伞,还广州市民一个安全、和谐的环境。

广州市坤龙建筑安装工程有限公司

举报人:退伍老兵杨国财

2019年7月14日

附件一:杨国财老兵证

附件二:杨景全老兵证

附件三:“以房抵债”会议记录

来源:https://zhengfu.speeken.com/archives/1495

(来源:中国民生播报网)

织梦二维码生成器
已推荐
0
  • 凡本网注明"来源:国信新闻网的所有作品,版权均属于中国信新闻网,转载请必须注明中国信新闻网,https://www.guoxinw.net。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
顺和生活消费云平台涉嫌集资诈骗 被警方调查

顺和生活消费云平台涉嫌集资诈骗 被警方调查



返回首页